Angebot und Nachweise für Vergabeverfahren für Werkleistungen
Offenes Verfahren

KBOB-Dokument Nr. 13, Version 2022 (2.0) deutsch

Hinweise zur Bearbeitung

Makros aktivieren und als .docm speichern

Damit das Dokument einwandfrei funktioniert, müssen die Makros aktiviert und das Dokument als .docm gespeichert werden. Als .docx gespeicherte Dokumente verlieren die Funktionalität der Makros.

Weitere Informationen zu Makros: https://kbob-faq.ch/anleitung.html.

Kompatible Word-Versionen

Word für Windows seit Version 2010, Word für Mac seit Version 2011.

Schreibgeschütztes Dokument

Der Inhalt des Dokuments ist schreibgeschützt. Nur Bereiche, die als Feld ( ) oder mit roten Winkeln () ausgezeichnet sind, können bearbeitet werden.

Seitenumbruch vor Überschrift

Durch einen Klick auf die Ziffer der Überschrift (z.B. ) wird die Seite oberhalb der Überschrift umgebrochen oder der Umbruch wieder entfernt.

Hinweistexte

Texte wie «» ein- oder ausblenden mit dem Word-Symbol «».

Drucken

Word-Symbol «Schnelldruck» () oder Klick auf folgende Schaltfläche:

Beide Varianten benötigen Makros und drucken diese Hinweisseite nicht.

Manuell, übers Druckmenü (CTRL-P), muss bei «Seiten(bereich)» s4-s100 eingegeben werden, wenn diese Seite nicht ausgedruckt werden soll.

Weitere Informationen

Zu finden unter: https://kbob-faq.ch/ (faq: frequently asked questions).

Die Verwendung von KBOB-Mustervorlagen erfolgt auf eigene Verantwortung der Verwender.

Währung und Fusszeile festlegen (optional)

Währung: CHF

Fusszeile:

Beide Eingaben werden ins Dokument übernommen; ersichtlich spätestens im Ausdruck.

Offenes Verfahren	Teil B

Angebot und Nachweise für Vergabeverfahren für Werkleistungen

(vom Anbieter zu vervollständigen)

Beschaffung gemäss BöB/VöB; beinhaltet das Formular 1a, bei Bedarf 1b

Beschaffung gemäss IVöB; beinhaltet das Formular 1, bei Bedarf 1b

┌

Interne Hinweise:

Rot hinterlegt: Hinweise an den PL; alle rot hinterlegten Stellen (inkl. dieser Hinweise) sind nach Fertigstellung zu löschen!

Gelb hinterlegt: Durch den PL abzufüllen, gelbe Markierung sind nach Fertigstellung zu entfernen

Projektbezeichnung:
Projektleitung Auftraggeber:
Projektnummer:

└

Bauherrschaft
Kanton Luzern, Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement vertreten durch die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) Abteilung … Arsenalstrasse 43 Postfach 6010 Kriens 2 Sternmatt
Vertretung der Bauherrschaft (Bauleitung)
Name:
Adresse:	E-Mail:
PLZ/Ort:	Telefon:
Land:	CH	:
Anbieter
Name:
Adresse:	E-Mail:
PLZ/Ort:	Telefon:
Land:	CH	:

┌

Federführendes Unternehmen bei Bietergemeinschaften:

Name:
Adresse:
PLZ/Ort:
Land:
Kontaktperson:
E-Mail:
Telefon:

└

Angebot

Eingabe	Kontrolliert
Angebot brutto	CHF
./.. Rabatt 0.00%	CHF	0.00
Zwischentotal 1	CHF	0.00
./.. weitere Abzüge 0.00%	CHF	0.00
./.. weitere Abzüge	CHF
Zwischentotal 2	CHF	0.00
./.. Skonto 0.00%	CHF	0.00
./..	CHF
Angebot netto exkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF )	CHF	0.00
MWST zum Satz von 7.70%	CHF	0.00
Angebot netto inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF )	CHF	0.00

┌

.....	CHF	.....	.....

Skonto .....% für Zahlungen innert ..... Tagen.

└

Der unterzeichnende Anbieter hat von sämtlichen in diesem Angebot enthaltenen Angaben, Bedingungen, Leistungs- und Projektbeschrieben inkl. allfälligen Beilagen Kenntnis genommen und anerkennt dieselben durch seine Unterschrift.

/	Stempel, Unterschrift(en)

Angebotsübersicht

Beilagen / Unterlagen nur relevant, falls angekreuzt.

1	Beilagen der Bauherrschaft

Vertragsurkunde Werkvertrag der KBOB inkl. Anhänge

Durch das Bauobjekt bedingte, besondere Bestimmungen

NPK 102 Besondere Bestimmungen

NPK 103 Kostengrundlagen

NPK 111 Regiearbeiten

Besondere Bestimmungen Baumeisterarbeiten, Besondere Bestimmungen zum Umweltschutz in der Bauphase

Leistungsverzeichnis / Baubeschrieb

Pläne gemäss Verzeichnis

Q-Lenkungsplan des Bauherrn

Nachhaltiges Bauen: .....

Kontroll- und Prüfplan, Entsorgungserklärung für Bauabfälle, Kurzinfo Bauversicherung, Beurteilungs- und Abzugssystem vif bei Abweichungen von normierten Qualitätsanforderungen bitumenhaltiger Schichten, Walzasphalt-Zulassung, Rechnungsdeckblatt, Bewertungstool Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) 1.0 Infrastruktur, Kriterienbeschrieb SNBS 1.0 Infrastruktur

Festlegungen, Ergänzungen und Änderungen zur SIA 118

Formular Erfüllungsgarantie

Formular Solidarbürgschaft

2	Einzureichende Unterlagen des Anbieters

Vollständig ausgefülltes, insbesondere mit Preisen ergänztes Leistungsverzeichnis

Selbstdeklaration (gemäss Formular 1)

GAV-Bestätigung des Berufsregisters für Maler-, Gipser- und Gerüstarbeiten (gemäss Formular 1b)

Bauprogramm gemäss Art. 93 SIA-Norm 118

Zahlungsplan

Projektbezogenes Qualitätsmanagementsystem (PQM) (gemäss Formular 5)

(gemäss Formular 6)

Vertragsbezogenes Organigramm des Unternehmers mit Nennung der für die Vertragserfüllung vorgesehenen Personen und deren Funktion (gemäss Formular 7)

Konzept der Baustelleninstallation inkl. Plan gemäss Formular 7

Technischer Bericht gem. vorgegebener Gliederung (Formular 7)

Beilagen zu Formularen 3 und 4

Kalkulationsschema (Formular 300 und 400 des SBV)

ISAB GAV-Bescheinigung (Paritätischer Verein Informationssystem Allianz Bau)

Formularübersicht	Formular 0

Das Formular 0 dient einerseits dem Anbieter zur Überprüfung der Vollständigkeit der einzureichenden, lediglich im Vergabeverfahren nötigen Unterlagen und dient andererseits dem Auswertenden als Orientierungshilfe, ob sämtliche relevanten Unterlagen des Anbieters vorhanden sind. Das Formular 0 muss vom Anbieter nicht zwingend ausgefüllt werden. Das Titelblatt ist in jedem Fall zu vervollständigen, zu unterzeichnen und einzureichen.

Nr.	Titel Formular	In Ordnung
0	Formularübersicht inkl. Titelblatt
1	Selbstdeklaration
1b	GAV-Bestätigung des Berufsregisters für Maler-, Gipser- und Gerüstarbeiten
2	Angaben zum Anbieter
3	Referenzen des Anbieters
4	Referenzen Schlüsselperson(en)
5	Projektbezogenes Qualitätsmanagementsystem (PQM)
6	Nachhaltigkeit
7	Technischer Bericht

┌

8	Eignungskriterium Anteil Leistungserbringung	☐

└

Selbstdeklaration	Formular 1

┌

Bei Bietergemeinschaften und Anbietern mit Subunternehmer ist durch jedes Mitglied der Bietergemeinschaft und jeden beteiligten Subunternehmer ein separates Formular 1 auszufüllen.

Der Anbieter verpflichtet sich für Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten und die Gleichbehandlung von Frau und Mann, namentlich das Prinzip der Lohngleichheit, einzuhalten.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen schuldet der Anbieter dem Bauherrn eine Konventionalstrafe gemäss Ziff. 14 der vorgesehenen Vertragsurkunde «Werkvertrag» der KBOB.

Dem Bauherrn steht das Recht zu, die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der Arbeitsbedingungen und der Gleichbehandlung von Mann und Frau zu kontrollieren oder kontrollieren zu lassen. Auf Verlangen hat der Anbieter deren Einhaltung nachzuweisen.

Der Anbieter, welcher ihm erteilte Aufträge oder Teile davon an Dritte weitergibt, ist verpflichtet, mit diesen Dritten die Einhaltung der obenstehend aufgeführten Grundsätze ebenfalls schriftlich zu vereinbaren.

Werden die erwähnten Verfahrensgrundsätze nicht eingehalten, kann der Bauherr den Anbieter vom Verfahren ausschliessen, den Zuschlag widerrufen oder nach Vertragsabschluss die Konventionalstrafe geltend machen.

Im Weiteren erklärt der Anbieter, die Steuern und Sozialabgaben bezahlt zu haben (Steuern, MWST, AHV-, IV, EO-, ALV-, BVG- und UVG-Beiträge).

Wird eine Leistung im Ausland erbracht, so erklärt der Anbieter die Einhaltung der Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).

Der Anbieter bestätigt, dass er sich in keinem Konkurs- oder Pfändungsverfahren befindet und dass bei ihm in den letzten 12 Monaten keine Pfändung vollzogen worden ist.

Mit der Unterschrift bestätigt der Anbieter die Richtigkeit der gemachten Angaben und erklärt sich bereit, sie auf Verlangen hin zu belegen.

Der Anbieter ermächtigt die Steuerorgane, die Einrichtungen der Sozialversicherungen, die paritätischen Berufskommissionen und andere öffentliche Organe ausdrücklich, der Beschaffungsstelle Auskünfte im Zusammenhang mit obigen Fragen zu erteilen.

Ort / Datum	Stempel, Unterschrift(en)

└

GAV-Bestätigung	[kein Ausdruck!] Formular 1b

GAV-Bestätigung des Berufsregisters für Maler-, Gipser- und Gerüstarbeiten.

┌

Nicht zu beachten!

└

Angaben zum Anbieter	[kein Ausdruck!] Formular 2

┌

Bei Arbeits- oder Bietergemeinschaften ist für jeden beteiligten Anbieter sowie Subunternehmer jeweils ein separates Formular 2 auszufüllen unter Angabe der Funktion.

Name der Unternehmung:
Adresse:
PLZ/Ort:
Internetadresse:
Kontaktperson:
E-Mail:
Telefon:
Rechtsform:
Gründungsjahr:
Geschäfts- und Steuerdomizil:
Geschäftszweck/Haupttätigkeit der Unternehmung:
Haftpflichtversicherung (Versicherungsgesellschaft und Deckungssumme):
Qualitätsmanagementsystem der Unternehmung (Kopie als Nachweis beilegen). Nur sofern unter Ziffer 3.1 der Bestimmungen zum Vergabeverfahren verlangt:

Die Unternehmung hat in den letzten 3 Jahren folgende Umsätze in der massgebenden Geschäftseinheit/Filiale erwirtschaftet:

Jahr:	Umsatz Total in CHF:	Anzahl Projekte:
20XX
20XX
20XX

Der Anbieter verfügt über folgende Ressourcen in der anbietenden Geschäftseinheit/Filiale:

Anzahl:	Anzahl Vollzeitstellen:
Total der beschäftigten Mitarbeiter
Mitarbeiter, die für diesen Auftrag freigestellt werden können
davon leitende Mitarbeiter
davon Fachmitarbeiter
davon Hilfsmitarbeiter

Der Anbieter bestätigt, dass die Schlüsselpersonen 1 (Funktion) und 2 (Funktion) während der Projektdauer je zu mind. xx % verfügbar sind.	☐

Im Falle von Bietergemeinschaften ist die vorstehende Bestätigung nur durch diejenigen Unternehmen, die die Schlüsselpersonen stellen, zu liefern.

Hinweis: Abgleichen mit den Angaben zu den EK in Teil A, Ziff.3.7.

└

Referenzen des Anbieters	[kein Ausdruck!] Formular 3

┌

Zusätzlich zu diesem Formular kann pro Referenz max. 1 A4-Seite einer eigenen Dokumentation beigelegt werden (als Beilage zu Formular 3).

Der Auftraggeber behält sich vor, die getätigten Angaben bei den angegebenen Referenzpersonen bestätigen zu lassen.

Referenzobjekt Nr. 1
Name der Referenz (Kurztitel):
Kurzbeschrieb der Referenz:
Auftraggeber / Bauherrschaft:
Referenzperson des Bauherrn:
Telefonnummer der Referenzperson:
Ausgeführte Arbeiten/Leistungen der Unternehmung:
Zeitpunkt der Inbetriebnahme:
Reine Bauzeit in Monaten:
Auftragssumme in CHF:
Warum ist diese Referenz ein gutes Beispiel, die Erfahrung und fachliche Kompetenz des Unternehmers für die gestellte Aufgabe darzustellen? Kurze Begründung:

Referenzobjekt Nr. 2
Name der Referenz (Kurztitel):
Kurzbeschrieb der Referenz:
Auftraggeber / Bauherrschaft:
Referenzperson des Bauherrn:
Telefonnummer der Referenzperson:
Ausgeführte Arbeiten/Leistungen der Unternehmung:
Zeitpunkt der Inbetriebnahme:
Reine Bauzeit in Monaten:
Auftragssumme in CHF:
Warum ist diese Referenz ein gutes Beispiel, die Erfahrung und fachliche Kompetenz des Unternehmers für die gestellte Aufgabe darzustellen? Kurze Begründung:

└

Referenzen Schlüsselperson(en)	[kein Ausdruck!] Formular 4

┌

Zusätzlich zu diesem Formular kann pro Referenz max. 1 A4-Seite einer eigenen Dokumentation beigelegt werden (als Beilage zu Formular 4).

Zusätzlich zu den jeweiligen Angaben zur Schlüsselperson ist für jede Schlüsselperson ein tabellarischer Lebenslauf mit Angaben zu Ausbildungen, Berufserfahrung und bisherige Arbeitgeber einzureichen (als Beilage zu Formular 4, max. 3 A4-Seiten).

Angaben zur Schlüsselperson 1 (…)
Firma
Name:
Vorname:
Jahrgang:
Ausbildung:

Referenzobjekt Nr. 1
Name der Referenz (Kurztitel):
Kurzbeschrieb der Referenz:
Auftraggeber / Bauherrschaft:
Referenzperson des Bauherrn:
Telefonnummer der Referenzperson:
Ausgeführte Arbeiten/Leistungen der Schlüsselperson:
Zeitpunkt der Inbetriebnahme:
Reine Bauzeit in Monaten:
Auftragssumme in CHF:
Warum ist diese Referenz ein gutes Beispiel, die Erfahrung und fachliche Kompetenz der Schlüsselperson für die gestellte Aufgabe darzustellen? Kurze Begründung:

Referenzobjekt Nr. 2
Name der Referenz (Kurztitel):
Kurzbeschrieb der Referenz:
Auftraggeber / Bauherrschaft:
Referenzperson des Bauherrn:
Telefonnummer der Referenzperson:
Ausgeführte Arbeiten/Leistungen der Schlüsselperson:
Zeitpunkt der Inbetriebnahme:
Reine Bauzeit in Monaten:
Auftragssumme in CHF:
Warum ist diese Referenz ein gutes Beispiel, die Erfahrung und fachliche Kompetenz der Schlüsselperson für die gestellte Aufgabe darzustellen? Kurze Begründung:

Angaben zur Schlüsselperson 2 (...)
Firma
Name:
Vorname:
Jahrgang:
Ausbildung:

Referenzobjekt Nr. 1
Name der Referenz (Kurztitel):
Kurzbeschrieb der Referenz:
Auftraggeber / Bauherrschaft:
Referenzperson des Bauherrn:
Telefonnummer der Referenzperson:
Ausgeführte Arbeiten/Leistungen der Schlüsselperson:
Zeitpunkt der Inbetriebnahme:
Reine Bauzeit in Monaten:
Auftragssumme in CHF:
Warum ist diese Referenz ein gutes Beispiel, die Erfahrung und fachliche Kompetenz der Schlüsselperson für die gestellte Aufgabe darzustellen? Kurze Begründung:

Referenzobjekt Nr. 2
Name der Referenz (Kurztitel):
Kurzbeschrieb der Referenz:
Auftraggeber / Bauherrschaft:
Referenzperson des Bauherrn:
Telefonnummer der Referenzperson:
Ausgeführte Arbeiten/Leistungen der Schlüsselperson:
Zeitpunkt der Inbetriebnahme:
Reine Bauzeit in Monaten:
Auftragssumme in CHF:
Warum ist diese Referenz ein gutes Beispiel, die Erfahrung und fachliche Kompetenz der Schlüsselperson für die gestellte Aufgabe darzustellen? Kurze Begründung:

└

Projektbezogenes Qualitätsmanagementsystem (PQM)	[kein Ausdruck!] Formular 5

┌

Nicht ausfüllen!

└

Nachhaltigkeit	[kein Ausdruck!] Formular 6

┌

Integriert in dieses Formular oder separat als Beilage, hat der Anbieter eine Analyse zu verfassen, die wie folgt zu gestalten ist:

Der Anbieter nimmt auf maximal zwei A4-Seiten (Arial 10) Stellung zu den nachfolgend genannten, projektspezifischen Kernpunkten aus dem Bewertungstool Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) 1.0 Infrastruktur. Der Anbieter zeigt auf, wie die genannten Kernpunkte organisatorisch, personell und inhaltlich in das Projekt integriert werden. Es soll ersichtlich sein, mit welchen konkreten Massnahmen die Risiken minimiert und die Chancen optimal genutzt werden. Der Beschrieb der Kriterien sowie der den Kriterien zugeordneten Indikatoren kann dem PDF-Dokument «SNBS 1.0 Infrastruktur Kriterienbeschrieb» (Beilage X) entnommen werden.

Kriterium/Indikator 1 aus SNBS-Bewertungstool

Kriterium/Indikator 2 aus SNBS-Bewertungstool

Kriterium/Indikator 3 aus SNBS-Bewertungstool

(Kriterium/Indikator 4 aus SNBS-Bewertungstool)

Daneben tätigt der Anbieter die eben genannten Ausführungen zu weiteren, selbst gewählten Kernpunkten (Ebene Kriterien oder Indikatoren) aus dem Bewertungstool, die seiner Meinung beim ausgeschriebenen Projekt wichtig sind.

Das Bewertungsexcel selbst liegt der vorliegenden Ausschreibung ebenfalls bei (Beilage X), es ist aber in der Offertphase nicht zu bearbeiten und hat in diesem Zusammenhang lediglich orientierenden Charakter.

Hinweis: Kernpunkte (Kriterien oder Indikatoren) anhand des konkreten Projekts auswählen. Es sind nach Möglichkeit Kernpunkte aus mehreren Bereichen (Transversales, Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt) zu wählen. Es sind 3-4 Kernpunkte vorzugeben.

└

Technischer Bericht	[kein Ausdruck!] Formular 7

┌

Integriert in dieses Formular oder separat als Beilage, hat der Anbieter einen technischen Bericht zu verfassen, derinkl. wie folgt zu gliedern ist:

Aufgaben- und Problemanalyse

Herausforderungen, Risiken, Erfolgsfaktoren, Chancen

Massnahmen und Lösungsansätze im Umgang mit den erkannten Chancen und Risiken inklusive deren Abwägung

Konzepte zu ausgewählten Arbeitsschritten, besonderen Aufgabenstellungen

Verständnis der Bau-/Verkehrsführungsphasen, Logistikkonzept, Optimierungsvorschläge

Materialbewirtschaftungs-, Entsorgungskonzept

Organisation

Baustellenorganisation des Anbieters inkl. Subunternehmer, Einbettung der einzelnen Beteiligten in die Projektorganisation, Abdeckung der Schnittstellen innerhalb des Aufgabenbereichs des Anbieters (inkl. Organigramm auf max. 1 A4-Seite)

Funktionen, Aufgabenverteilung, Stellvertretungen

Abdeckung der Schnittstellen zu externen Projektbeteiligten

Einsatzgrade der Schlüsselpersonen

Massnahmen zu Qualitätssicherung innerhalb des Anbieters (Angaben zum internen QM)

Ablauf/Termine

Angaben zum detaillierten Bauablauf, Bauprogramm

Massnahmen zur Einhaltung oder Optimierung des Bauprogramms

Einrichtung

Beschrieb der Baustelleneinrichtung

Einsatz von Maschinen (Liste der eingesetzten Geräte mit Abgaswerten)

Sicherheit

Massnahmen zur Gewährung der Arbeits- und Betriebssicherheit und zur Vermeidung von Sicherheitsrisiken

Dieser technische Bericht darf max. X A4 Seiten (Arial 10) umfassen (exkl. Organigramm).

Hinweis: Gliederung, Umfang und abgefragte Punkte sind von den PL projektspezifisch anzupassen; es können auch Beilagen (Organigramme, Pläne, spezielle Konzepte) gefordert werden als Beilage zu diesem Formular (müssen dann unter Ziff. 5, Einzureichende Unterlagen, aufgeführt werden).

└

Eignungskriterium Anteil Leistungserbringung	Formular 8

Der Anbieter bestätigt, dass er bzw. die Bietergemeinschaft mindestes XX % der Leistungen (gemessen an der Gesamthonorarsumme) selbst (und nicht durch Subunternehmer) erbringt.	☐

(Hinweis: Abgleich mit den Angaben zu den EK in Teil A (Ziff. 3.7) zwingend)